Договор № 0315(1)
гор. __________"1" декабря 2008 год
_________________________, именуемый далее Заказчик, в лице ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Матвеева Евгения Эдмундовича, именуемый далее Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ:
- разработку в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) программного обеспечения, предназначенного для оформления материалов Заказчика (Приложение 2) в виде web-сайта (далее – Сайт), посвященного продаже и сдаче в аренду недвижимости;
- размещение Сайта в Интернете.
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Макет и структура Сайта определяются Исполнителем самостоятельно.
2.3. В случае необходимости расширения работ по настоящему Договору при развитии проекта осуществляется разработка дополнительных программных модулей, подключение баз данных, переход на другую программно-аппаратную платформу и т.д. Стороны составляют дополнение к Договору.
3. Права и обязанности Сторон
Исполнитель обязан:
3.1. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком информации или технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок.
3.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные ошибки (смысловые, грамматические и орфографические ошибки, неработающие гиперссылки и негрузящиеся рисунки).
Исполнитель имеет право:
3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителя.
3.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах, указанных в п. 3.1. настоящего Договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы и техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы, или не применит других мер для устранения указанных обстоятельств.
Заказчик обязуется:
3.5. Своевременно произвести оплату работ.
3.6. Предоставлять Исполнителю информацию, подлежащую размещению на Сайте в форматах и на носителях, указанных в Приложении 1 настоящего Договора.
Все текстовые и графические файлы Заказчик предоставляет на магнитных носителях на CD.
3.7. Технические, научные, экономические и другие требования к работе, являющейся предметом договора, отражены в Приложении 1.
3.8. Содержание работы и сроки выполнения работы (ее этапов) определяются календарным графиком согласно Приложению 2.
3.9. Датой исполнения обязательств по Договору считается дата закачки Сайта в сеть Интернет и уведомления об этом Заказчика.
4. Стоимость работы и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в сумме 30 тыс.р. в том числе НДС 5400 руб.
4.2. Заказчик производит 50% предоплату работ. Оставшиеся 50% стоимости оплачиваются в течение двух дней с момента закачки Сайта в сеть Интернет.
5. Порядок сдачи и приемки результатов работы
5.1. Приемка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1 настоящего Договора.
5.2. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику исходный программный код Сайта на CD.
5.3. В случае непредставления Заказчиком в течение двух дней с момента закачки сайта в Интернет, мотивированного отказа от приемки, работа считается принятой.
5.4. При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
5.5. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель приостанавливает ее, ставит об этом в известность Заказчика в течение двух дней после приостановления работы. В этом случае стороны в двухдневный срок рассматривают вопрос о возможности продолжения работы и оформляют решение двусторонним документом.
6. Материальная ответственность Сторон
6.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения всей работы по Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% в день. Общая сумма штрафных санкций не может превышать стоимости работ по Договору.
7. Права на сайт
7.1. Имущественные права на Сайт переходят к Заказчику после полной оплаты выполненных работ.
7.2. Исполнитель вправе установить на каждой странице сайта гиперссылку с указанием своего имени.
7.3. Все вопросы, касающиеся права на сайт, регулируются действующим законодательством РФ.
8. Ответственность сторон. Разрешение споров
8.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон были получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны, то получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.
8.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленным законодательством РФ.
8.3. Споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законом порядке. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в порядке доарбитражного рассмотрения регулируются путем создания комиссии из представителей Сторон с привлечением незаинтересованной стороны.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
9.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств каждая из Сторон должна уведомить другую Сторону в письменном виде в течение 5-и дней с момента наступления этих обстоятельств.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.
10.2. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.5. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие сайта эстетическим ожиданиям Заказчика при условии выполнения технического задания (Приложение 1) на разработку дизайна сайта.
10.6. За сделки, совершаемые с использованием сайта, Исполнитель ответственности не несёт.
10.7. В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений в программный код сайта, Исполнитель ответственности за работоспособность сайта не несёт.
10.8. Внесение изменение и дополнений в материалы для размещения на сайте (Приложение 2) после подписания настоящего договора не допускается. В случае необходимости внесение изменений производится за отдельную плату по отдельному договору.
10.9. Число посетителей, которых должен обеспечивать сайт, и занимаемые сайтом позиции в рейтингах, каталогах и поисковых системах не оговариваются.
10.10. Стоимость поддержки сайта определяется отдельным договором и в стоимость настоящего Договора не входит.
11. Реквизиты
11.1. Адреса и расчетные счета сторон:
Подписи Сторон:
Исполнитель _______________ Заказчик _______________
(подпись) (подпись)
М.П. _______________
(должность)
+ '&'+Math.random()+' "km index")
